Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /home/clients/www/apijpreprod/include/classes/bloc.php on line 194
Centre pénitentiaire du Havre
© Willy Berré
© Willy Berré
© Willy Berré
Construction d’un centre pénitentiaire en partenariat public-privé
Le centre pénitentiaire de la Seine Maritime situé sur les communes de Gainneville et Saint-Aubin-Routot est le dernier établissement du 2ème contrat PPP à être livré.
Le chantier a connu un important aléa technique en début de gros œuvre avec la découverte d’une marnière sur le site au pied d’une grue et qui a causé un arrêt de chantier pendant 6 semaines. Ce risque de sol à la charge du partenaire privé en PPP, le constructeur a mis en place des moyens importants afin de rattraper le retard engendré.
études
Travaux
livré
MODE DE DEVOLUTION
PPP
CONTRACTANTS
Société de projet (bailleur, maître d’ouvrage) : Société THEMIS / Maîtrise d'ouvrage : Groupe Synthèse Architecture, Alain Derbesse Architecture / Constructeurs : Groupe Bouygues
AMO : IOSIS conseil
CALENDRIER
Mai 2007 : obtention du permis de construire
12 novembre 2007 : affermissement de la tranche et démarrage des travaux
11 décembre 2009 : remise des clés
Début du 4ème trimestre 2010 : accueil des premiers détenus
CHIFFRES CLÉS
690 places
2 quartiers centre de détention de 211 et 181 places pour hommes
1 quartier maison d'arrêt de 208 places pour hommes
1 quartier d'accueil de 30 places
1 quartier pour mineurs de 15 places
1 quartier de semi-liberté de 45 places
1 quartier d'isolement de 12 places
3 unités de visite familiale, appartements meublés de type F2 ou F3
32 500 m² SHON
Centre pénitentiaire du Havre